2015年中级经济师考试[建筑经济专业知识与实务]常考题型

中级经济师考试

《建筑经济专业知识与实务》常考题型

一、单项选择题（每题1分）

第 1 题

某施工企业向银行借款500万元，期限为3年，年利率为8％，每年年末付息一次，到期一次还本；筹资费率为1％，企业所得税率为25％，则该项借款的资金成本率是（）。

A.5．16％

B.6．06％

C.8．00％

D.24．00％

正确答案：B,

第 2 题

(2008年)在双代号时标网络计划中，箭线中波形线的水平投影长度表示（）。

A.该工作的总时差

B.不影响总工期的机动时间

C.该工作的持续时间

D.该工作的自由时差

正确答案：D,

第 3 题

某人每年年末存款1000元，前8年年利率为3％，后2年的年利率变为4％，问该人存款的10年末复本利和为（）元。已知(F／A，3％，8)=8．8932，(F／P，4％，2)=1.082，(F／A，4％，2)=2．040。

A.11662

B.11562

C.12562

D.12662

正确答案：A,

第 4 题

投资项目预计每年的现金流量如下表所示，如基准收益率为10％，则该项目的净现值为（）万元。已知(P／A，10％，5)=3．

7908

B.66．3

C.-147．7

D.147．7

正确答案：D,

第 5 题

若投保建筑工程一切险的工程的建造期超过3年，必须从保险单生效日起每隔（）个月向保险人申报当时的工程实际投入金额及调整后的工程总造价。

A.1

B.3

C.6

D.12

正确答案：D,

第 6 题

安装工程保险的保险责任主要是承担安装工程在（）因自然灾害和意外事故造成的物质损失。以及被保险人对第三者依法应承担的赔偿责任的保险。

A.实施阶段

B.安装完成后

C.安装完成前

D.安装期间

正确答案：D,

第 7 题

(2010年)关于一般纳税人缴纳增值税的说法，正确的是（）。

A.增值税的基本税率为13％

B.应纳税额等于销售额乘以适用税率

C.当期进项税额等于销售额乘以适用税率

D.增值税在零售环节实行价内税

正确答案：D,

第 8 题

工程预付款的扣款方法包括起扣点和每次扣款金额的计算。从理论上讲，国内工程预付款的扣款方法是（）。

A.从已完工程使用的主要材料及构件的价值相当于备料款数额时起扣，从每次结算工程价款中按材料费比重扣抵工程价款

B.从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于备料款数额时起扣，从每次结算工程价款中按直接费比重扣抵工程价款

C.从未施工工程尚需要的主要材料及构件的价值相当于备料款数额时起扣，从每次结算工程价款中按材料费比重扣抵工程价款

D.从已完工程使用的主要材料及构件的价值相当于备料款数额时起扣，从每次结算工程价款中按直接比重扣抵工程价款

正确答案：C,

第 9 题

保险赔偿方式的选择权在（），但对保险财产在修复或重置过程中发生的任何变更、性能增加或者改进所产生的额外费用，保险人不负责赔偿。

A.被保险人

B.保险人

D.承包方

正确答案：B,

第 10 题

以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标的招标方式是（）。

A.邀请招标

B.直接发包

C.有限竞争招标

D.公开招标

正确答案：D,

第 11 题

在双代号网络计划中，工作H的持续时间是7天，最早完成时间是第13天，总时差是9天，则工作H的最迟开始时间为第（）天。

A.15

B.16

C.20

D.22

正确答案：A,

第 12 题

(2009年)根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2008)，因分部分项工程量清单漏项，造成增加新的工程量清单项目，需要确定综合单价时，下列方法中，适用的是（）。

A.合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定

B.必须由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行

C.必须由发包人提出并确定综合单价

D.必须由承包人与发包人协商确定综合单价

正确答案：A,

第 13 题

谈判者在谈判之初会有意识地向对方提出苛刻的条件，使对方会过高地估计本方的谈判底线，从而在谈判中更多作出让步，这种谈判技巧称为（）。

A.避实就虚

B.不平衡报价

C.高起点战略

D.先发制人战略

正确答案：C,

第 14 题

(2008年)双代号网络计划中，虚箭线的主要作用是（）。

A.连接、分解、断路

B.联系、分解、搭接

C.区分、连接、搭接

D.区分、联系、断路

正确答案：D,

第 15 题

(2009年)根据《建设工程质量管理条例》，供热系统的最低保修期为（）。

A.2个采暖期

B.1个采暖期

C.3个采暖期

D.合同规定的采暖期

正确答案：A,

第 16 题

我国《合同法》规定，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁。

A.仲裁协议

B.提交给人民法院的起诉书

C.调解书

D.和解结论书

正确答案：A,

第 17 题

(2009年)下列收入中，属于施工企业营业外收入的是（）。

A.劳务作业收入

B.合同变更收入

C.索赔收入

D.固定资产盘盈收入

正确答案：D,

第 18 题

建设项目中的具有独立的设计文件、建成后能独立发挥生产效能的工程称为（）。

A.单位工程

B.分部工程

C.单项工程

D.分项工程

正确答案：C,

第 19 题

关于工程建设项目招投标的说法，错误的是（）。

A.投标人不得以低于成本的报价竞标

B.中标的联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任

C.招标人可根据建设项目的性质，强制某些投标人组成联合体共同投标

D.投标人不得相互串通投标报价，损害他人合法权益

正确答案：C,

第 20 题

某建设项目投资2000万元，运营期为10年，投资后自第一年年末开始每年将有400万元的净收益。基准收益率为12％，则该项目年净收益的盈亏平衡值与预测值(400万元)的偏差率为（）。已知(P／A，12％，10)=5．650。

A.11．5％

B.13．2％

C.-11．5％

D.-13．2％

正确答案：C,

第 21 题

(2009年)根据《中华人民共和国环境影响评价法》，对可能造成重大环境影响的项目，应当编制（）。

A.环境影响报告书

B.环境影响报告表

C.环境影响登记表

D.环境影响测评报告

正确答案：A,

第 22 题

土地增值税以（）所取得的增值额作为征税对象。

A.纳税人转让房地产

B.纳税人出售土地使用权

C.纳税人经营所得额

D.纳税人提供应税劳务

正确答案：A,

第 23 题

(2008年)假定某一建筑承包工程的结算价款总额为2000万元，预付备料款占价款的

25％，主要材料和结构件金额占工程价款的62．5％。按照理论扣回方式，预付备料款起扣点是（）万元。

A.500

B.800

C.1200

D.1500

正确答案：C,

第 24 题

(2008年)在网络计划实施过程中，当某项工作进度比原计划最早开始时间拖后，拖延的时间刚好等于其总时差，则该工作（）。

A.不影响其紧后工作的最早开始时间

B.必将影响工程总工期

C.不影响其紧后工作的最迟开始时间

D.对其后续工作及工程总工期均无影响

正确答案：C,

第 25 题

投标价应由投标人自主确定，但不得低于（）。

A.最高工程限价

B.预算控制价

C.成本

D.规范价格

正确答案：C,

第 26 题

下列市场行为中，属于承诺的有（）。

A.发布招标公告

B.提交投标文件

C.发售招标文件

D.发出中标通知书

正确答案：D,

下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（）。

A.勘察设计费

B.规费

C.联合试运转费

D.措施费

正确答案：B,

第 28 题

某建设工程建设期为2年，第一年向银行贷款400万元，年贷款利率为5％。假设贷款在第一年分次均衡发放，则该项目建设期贷款利息为（）万元。

A.20．5

B.30．5

C.40．0

D.41．0

正确答案：B,

第 29 题

(2010年)某建设项目的盈亏情况预计有三种可能：经营状况好时可获得利润1500万元，经营状况一般时可获得利润600万元，经营状况差时将亏损1000万元，各种情况发生的概率难以确定。采用合理性标准决策，该建设项目的期望利润是（）万元。

A.367

B.1033

C.1100

D.4689

正确答案：A,

第 30 题

在双代号网络计划中，关键工作是（）。

A.关键节点

B.总时差为零的工作

C.自由时差为零的工作

D.总时差最小的工作

正确答案：D,

第 31 题

(2008年)在工程承包合同中一般规定尾留款（）。

A.比例为工程总造价的10％～15％

B.用作质量保修金

C.在工程结算时拨付

D.用作备料款

正确答案：B,

第 32 题

(2010年)在网络计划中，工作自由时差与总时差的关系通常是（）。

A.自由时差＝总时差

B.自由时差>总时差

C.自由时差≥总时差

D.自由时差≤总时差

正确答案：D,

假设某地块能产生永久性的年净收益300万元，年利率为10％，则可以认为该地块之总价值为（）。

A.无穷大

B.30000万元

C.3000万元

D.300万元

正确答案：C,

第 34 题

下列各项中，不属于普通股筹资优点的是（）。

A.资金成本较高

B.融资风险较低

C.投资属于永久性质，公司不需为偿还资金而担心

D.可降低公司的负债比率

正确答案：A,

第 35 题

建筑工程保险的投保人（）。

A.只能有1个

B.可以有1个以上

C.不多于2个

D.以上答案都不对

正确答案：B,

第 36 题

(2009年)某投资方案，当=10％时，净现值为124万元；当=15％时，净现值为-36万元，则该投资方案的内部收益率是（）。

A.10．875％

B.13．875％

C.12．875％

D.11．875％

正确答案：B,

第 37 题

下列预测方法中，属于定性预测方法的是（）。

A.专家调查法

B.简单平均法

C.移动平均法

D.加权移动平均法

正确答案：A,

第 38 题

某设备初期投资为10万元，投资寿命期假定为无限，净收益发生于每年末且数值相等。基准收益率为10％、年净收益为（）万元以上时，该项投资合适。

A.1

B.2

C.10

D.100

正确答案：A,

某项工作有两项紧后工作A和B，A的最迟完成时间是11，B的最迟完成时间是18，A的持续时间是6，B的持续时间是15，则本工作的最迟完成时间是（）。

A.8

B.3

C.5

D.6

正确答案：B,

第 40 题

在固定资产投资估算编制方法中，根据已建成的类似项目的投资额、生产能力和拟建项目的生产能力，估算拟建项目投资额的方法是（）。

A.资金周转率法

B.设备费用百分比估算法

C.生产能力指数法

D.造价指标估算法

正确答案：C,

第 41 题

以下各项税种中，属于流转税的是（）。

A.土地增值税

B.营业税

C.企业所得税

D.车船使用税

正确答案：B,

第 42 题

在财务评价指标中，项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，称为（）。

A.财务内部收益率

B.财务净现值

C.投资利润率

D.投资利税率

正确答案：A,

第 43 题

（）是衡量建设项目生产负荷状况的重要指标，该值越小，则风险越小，该值越大，则风险越大。

A.生产负荷率

B.盈亏平衡点

C.变动成本率

D.敏感性指标

正确答案：A,

第 44 题

某投资方案初期投资额为300万元，此后每年年末的作业费用为40万元。方案的寿命期为10年，10年后的净残值为零。若基准收益率i=10％，则该方案投资及总作业费用的年值为（）万元。已知：(A／P，10％，10)=0．16274。

A.79．45

B.76．46

D.88.82

正确答案：D,

第 45 题

(2009年)下列费用中，属于建筑安装工程措施费的是（）。

A.工会经费

B.脚手架费

C.施工机械使用费

D.工程排污费

正确答案：B,

第 46 题

某建设项目的总投资为4000万元，年平均息税前利润总额为800万元，则该建设项目的投资利润率为（）。

A.23．43％

B.20％

C.17．65％

D.18．46％

正确答案：B,

第 47 题

某企业大修理一台设备，发生修理费用30000元，该设备的大修理周期为5年，若按月摊销大修理费用，则每月待摊的大修理费用为（）元。

A.500

B.150

C.600

D.350

正确答案：A,

第 48 题

(2010年)某双代号网络计划中，工作M的持续时间是7天，最早完成时间是第13天，总时差是9天，则工作M的最迟开始时间是第（）天。

A.15

B.16

C.20

D.22

正确答案：A,

第 49 题

(2010年)在保险财产的损失程度已经达到全部损失或修复的费用将超过保险财产的原有价值，且足额投保的情况下，保险人可以采取的赔偿方式是（）。

A.核定损失金额，以现金形式将全部损失金额支付给被保险人

B.支付费用，新建或者重新购置全新的被保险资产

C.支付费用对保险财产进行修复直至修复完工

D.负责赔偿修复中发生变更所产生的费用

正确答案：B,

第 50 题

工和毛质量保险的期限多为（）。

B.10年

C.20年

D.工程的合理使用寿命

正确答案：B,

第 51 题

下列资产中，属于施工企业速动资产的是（）。

A.周转材料

B.应收工程款

C.融资租人的施工机械

D.在建工程

正确答案：B,

第 52 题

在网络计划的检查过程中，发现某工作的实际进度延后了3天，而该工作的总时差和自由时差分别为7天和4天，则此工作的进度拖延（）。

A.不影响总工期，但其后续工作的最早开始时间推迟3天

B.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

C.将使总工期延长3天，但不影响其后续工作的正常进行

D.将使总工期及其后续工作的最早开始时间均推迟3天

正确答案：B,

第 53 题

根据《中华人民共和国公司法》有限责任公司全部股东的首次出资额不得低于公司注册资本的（）。

A.20％

B.30％

C.40％

D.50％

正确答案：A,

第 54 题

采用综合单价法时，当各分项工程材料费占人工费、材料费、机械费合计的比例较大时，可采用（）为基数计算分项工程的间接费和利润。

A.直接费

B.人工费、材料费和机械费合计

C.人工费

D.材料费

正确答案：B,

第 55 题

某工程项目由工程所有人负责委托设计、供料和工程技术指导，由施工单位提供劳务，进行施工，则关于该项目投保的说法，正确的是（）。

A.工程所有人承担工程风险责任．一般由工程所有人投保

B.工程所有人承担工程风险责任，但一般由工程所有人及其所委托的设计单位、材料和设备供货单位以及专业工程师共同投保

C.施工单位承担工程风险责任，一般由施工单位投保

D.施工单位不承担风险工程责任，但一般由施工单位投保

正确答案：A,

第 56 题

某设备初期投资为10万元，投资寿命期假定为无限，净收益发生于每年末且数值相等。基准收益率为10％、年净收益为（）万元以上时，该项投资合适。

A.1

B.2

C.10

D.100

正确答案：A,

第 57 题

以下关于纯风险特点的描述中，正确的是（）。

A.在相同的条件下，纯风险一般可重复出现

B.纯风险重复出现的概率小

C.纯风险重复出现的概率不变

D.纯风险和投机风险两者常常不同时存在

正确答案：A,

第 58 题

在不同的国家从事经营或兴办企业可能遭受的风险主要是指（）。

A.管理风险

B.行业风险

C.国别风险

D.政治风险

正确答案：C,

第 59 题

(2010年)某项目贷款100万元，要求在3年内每年年末等额偿还40万元，则该笔贷款的利率是（）。已知：(P／A，8％，3)=2．5770，(P／A，10％，3)=2．4870。

A.8．56％

B.8．69％

C.9．54％

D.9．71％

正确答案：D,

第 60 题

(2010年)某施工企。业向银行借款500万元，期限为3年，年利率为8％，每年年末付息一次，到期一次还本；筹资费率为1％，企业所得税率为25％，则该项借款的资金成本率是（）。

A.5．16％

B.6．06％

C.8．00％

D.24．00％

正确答案：B,

二、多项选择题（每题2分）

第 61 题

依法必须进行招标的项目，其评标委员会的组成应包括（）。

A.招标管理机构的代表

B.招标人的代表

C.经济方面的专家

D.技术方面的专家

E.投标人的代表

正确答案：B,C,D,

第 62 题

与甘特横道计划相比，网络计划的主要优点是（）。

A.简单、形象、直观

B.各工作之间的逻辑关系明确

C.能找出决定工程进度的关键工作

D.可合理地进行资源配置

E.能运用计算机对计划进行有效的监督与控制

正确答案：B,C,D,E,

第 63 题

(2009年)某建设项目，当=12％时，净现值为450万元；当=15％时，净现值为-200万元，平均资金成本率为13．2％，基准收益率为10％，则该项目（）。

A.内部收益率在12～15％之间

B.净现值小于零

C.可行

D.净年值小于零

E.净将来值小于零

正确答案：A,C,

第 64 题

建设项目竣工财务决算由（）组成。

A.基本建设项目竣工财务决算报表

B.承包合同

C.竣工财务决算说明书

D.经财政部门审核批准的项目概算

E.投标文件

正确答案：A,C,

第 65 题

网络计划检查的主要内容有（）。

A.关键线路长度的调整

B.关键工作进度

C.非关键工作的进度及其时差利用情况

D.资源状况

E.成本状况

正确答案：B,C,D,E,

第 66 题

某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为4天，在该网络计划的执行过程中发现工作M的持续时间比原计划延长了2天，而其他工作正常，则此时工作M（）。

A.不会使总工期延长

B.不影响其后续工作的正常进行

C.总时差不变，自由时差减少2天

D.总时差和自由时差各减少2天

E.自由时差不变，总时差减少2天

正确答案：A,B,D,

第 67 题

根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2008)，下列建设项目中，必须采用工程量清单计价的有（）。

A.国有资金占投资总额50％以上的建设项目

B.国有资金占投资总额不足50％，但国有投资者实质上拥有控股权的建设项目

C.全部使用外资的建设项目

D.全部使用国有资金投资的建设项目

E.全部使用自有资金的建设项目

正确答案：A,B,D,

第 547 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:第八章工程网络计划技术 > 多项选择题 >

(2010年)某分部工程双代号网络计划如下图所示，图中箭线下方是各项工作的持续时间(单位：周)。关于该分部工程网络计划图的说法。正确的有（）。

A.总工期为19周

B.关键线路有2条

C.工作2—6的总时差与自由时差相等

D.工作4—7为关键工作

E.工作1—3与工作3—6的总时差相等

正确答案：B,C,E,

第 69 题

下列方法中，可用于非确定性决策的有（）。

A.最大最大收益值法

B.最小最大后悔值法

C.合理性标准

D.最大最小收益值法

E.期望值标准

正确答案：A,B,D,

第 70 题

双代号网络图中的逻辑关系是指工作之间相互联系、相互制约的关系，包括（）。

A.工艺关系

B.连接关系

C.先后关系

D.组织关系

E.以上都是

正确答案：A,D,

第 71 题

调整网络计划非关键工作时差的方法是（）。

A.将工作在其最早开始时间和最早完成时间范围内移动

B.延长工作的持续时间

C.将工作在其最早开始时间和最迟完成时间范围内移动

D.缩短工作的持续时间

E.将工作断开，分段完成

正确答案：B,C,D,

第 72 题

根据风险造成的不同后果，风险可分为（）。

A.政治风险

B.经济风险

C.金融风险

D.投机风险

E.纯风险

正确答案：D,E,

第 73 题

(2010年)根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)，下列款项中，除合同另有约定外，工程进度款支付申请应包括的内容有（）。

A.应拨付的工程预付款

B.应增加和扣减的索赔金额

C.应增加和扣减的变更金额

D.应抵扣的工程预付款

E.应扣减的质量保证金

正确答案：B,C,D,E,

第 74 题

企业的信用政策一般包括（）。

A.信用标准

B.信用评级

C.信用条件

D.信用调查

E.信用规模

正确答案：A,C,

第 75 题

建设项目可行性研究可分为（）。

A.机会研究

B.初步可行性研究

C.财务分析与经济分析

D.最终可行性研究

E.项目的评估和决策

正确答案：A,B,D,E,

第 76 题

某进口设备采用CIF形式交货，则下列各项费用中应包含在该设备价格中的有（）。

A.关税与增值税

B.进口国国内运费、装卸费

C.国际运输保险费

D.国际运费

E.外贸手续费

正确答案：C,D,

第 77 题

按决策问题的性质不同，决策可以分为（）。

A.风险型决策

B.长期决策

C.非确定型决策

D.战略决策

E.确定型决策

正确答案：A,C,E,

第 78 题

在下述各项中，属于资金时间价值产生原因的有（）。

A.通货膨胀、货币贬值

B.承担风险

C.时间和利润成正比

D.货币增值

E.只要有资金就会产生收益

正确答案：A,B,D,

第 79 题

下列各项企业的收入中，可以作为免税收入的包括（）。

A.营业收入

B.罚款收入

C.国债利息收入

D.符合条件的非营利性组织的收入

E.符合条件的居民企业之间的股息等权益性投资收益

正确答案：C,D,E,

第 80 题

对建设工程质量的系统控制应从以下几方面考虑（）。

A.要确保基本质量目标的实现

B.避免不断提高质量目标的倾向

C.在保证进度目标的前提下，将其对投资目标和质量目标的影响减少到最低程度

D.应尽可能发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用

E.以上都对

正确答案：A,B,D,

第 81 题 (不定项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 不定项选择题 >

(2009年)某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期4个月。与工程价款及其结算有关的合同条款如下：

(1)该工程分部分项工程量清单中包含甲、乙两个分项工程，甲、乙的工程量分别为9600、2400。清单报价中，甲、乙的综合单价分别为480元／、60元／。双方约定按月支付工程进度款。当某分部分项工程实际工程量比清单工程量增加超出15％时，应调整单价，超出部分的工程量按原单价的90％结算；当某分部分项实际工程量比清单工程量减少15％以上时，该分部分项工程的全部工程量均按原单价的110％结算。

(2)措施项目清单费用共计30万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的各月末按措施项目清单中的数额平均支付。

(3)其他项目清单包括招标人预留金4万元，在最后一个月结算。

(4)规费为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单费用之和的5％，综合税率为3．41％。

(5)工程预付款为签约合同价款的10％，在开工前支付，开工后的前三个月平均扣除。

(6)该项工程的质量保证金为签约合同价款的3％，自第1个月起，从承包商的进度款中，按3％的比例扣留。

工程施工过程中，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如下表所示(

单位：

)。

该工程的预付款和质量保证金分别为（）万元。

A.45．72、14．26

B.51．60、15．49

C.52．00、15．60

D.55．29、16．59

正确答案：D,

第 82 题 (不定项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 不定项选择题 >

某建设单位与承包商签订建筑安装工程合同，约定工期14个月。在施工过程中，发生以下事件：事件1，由于业主未能及时提供材料，导致承包商人员窝工20个工日，该项工作的工期延长3天，并影响到总工期；某种机械设备窝工1个台班，该设备的窝工费为280元／台班。人员窝工费为23．5元／工日。

事件2，由于业主提供的动力故障，停工两天，但由于该项工作不在关键线路上，未影响总工期。人员窝工16个工日，人员窝工费为23．5元／1日。

事件3，为了确保工程质量，承包商经监理工程师批准采取了必要的技术措施，花费技术措施费2000元。

事件4，在设备主体安装过程中，由于承包商提供的施工机械发生故障，造成人员窝工8

个工日，设备主体安装过程延长2天。人员窝工费为23．5元／工日。

针对上述四个事件，承包商向业主和监理工程师提出了费用索赔；同时针对事件1、2、4，提出了工期索赔。

根据题意，回答下述问题：

根据背景提供的信息，以下关于承包商工期索赔的说法中正确的为（）。

A.针对事件1和事件2的工期索赔成立

B.针对事件1的工期索赔成立，其余不成立

C.针对事件1和事件4的工期索赔成立

D.三项工期索赔均不成立

正确答案：B,

第 83 题 (不定项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 不定项选择题 >

如下网络图，若计划工期与计算工期一致，请回答以下问题：

上述网络计划中，H工作的自由时差FF4—7为（）天。

A.8

B.5

C.2

D.1

正确答案：B,

第 84 题 (不定项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 不定项选择题 >

某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的单位成本(含单位产品税金等)为600元，销售价格为1600元，设计生产能力为16000件。根据题意，回答下列问题：

该建设项目的产量盈亏平衡点是（）件。

A.6000

B.9000

C.10000

D.12000

正确答案：D,

第 85 题 (不定项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 不定项选择题 >

某拟建项目进行投资估算时，得到下列数据及资料：

(1)项目年生产能力为800万吨。与其同类型的某已建项目，年生产能力为600万吨，设备投资额为4000万元，已建项目中建筑工程、安装工程及工程建设其他费用占设备投资的百分比分别为80％、30％和10％。经测算，该已建项目设备投资的综合调价系数为1，建筑工程、安装工程和工程建设其他费用的综合调整系数分别为1．3、1．2、1．1。

(2)该拟建项目基本预备费按设备购置费、建筑工程费、安装工程费和工程建设其他费用之和的6％计算。

该拟建项目的基本预备费为（）万元。

A.277．13

B.565．34

C.609．68

D.695．60

正确答案：D,

第 86 题 (不定项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 不定项选择题 >

在编制某土建工程基础部分施工图预算时，汇总出的人工、材料、机械台班消耗量如下表所示，试回答下列问题

该工程的直接工程费是（）元。

A.153428．9

B.153253．6

C.139145．2

D.14108．4

正确答案：B,

第 87 题 (不定项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 不定项选择题 >

如下网络图，若计划工期与计算工期一致，请回答以下问题：

上述网络计划中，A工作的总时差TF1—2为（）天。

A.9

B.5

C.2

D.1

正确答案：A,

第 88 题 (不定项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 不定项选择题 >

如下网络图，若计划工期与计算工期一致，请回答以下问题：

上述网络计划的关键线路为（）。

A.①—④—③—⑦—⑧

B.①—④—⑥—⑦—③

C.①—③—⑥—⑦—⑧

D.①—③—⑥—⑧

正确答案：B,

第 89 题 (不定项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 不定项选择题 >

某厂拟新建一座厂房，预计建设工期需要两年。在进行工程项目招标前已经具备了施工详图和详细的设备材料清单。请回答下列问题：

在承包合同中，双方商定采用动态结算方式，按竣工时本市工程造价管理部门颁布的材料费、人工费、机械使用费指数进行结算，这三项费用结算的权重分别为：0．6、0．15、0．25。假若在工程竣工时，按当时的价格指数计算，材料费、人工费、机械使用费分别上涨了80％、40％和20％。如此结算造价应比合同价增加（）。

A.30％

B.50％

C.41％

D.59％

正确答案：D,

第 90 题 (不定项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 不定项选择题 >

某施工机械的固定资产原值为500万元，该类设备的折旧年限为8年，规定的总工作台班数为20000台班，预计净残值率为4％。试回答下列问题：

在该设备采用双倍余额递减法计提折旧时，第8年末账面净值为（）万元。

A.0

B.20

C.10

D.5

正确答案：B,

第 91 题 (不定项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 不定项选择题 >

(2009年)某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理，委托乙施工单位作为项目的施工总承包单位，并决定向美国丙重型设备制造商订购发电设备。 甲监理公司的总监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责风险分析和相应监理规划内容的编写工作。根据该项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了相应的风险对策，并制定了相应风险控制措施，见下表。

乙施工单位投保了建筑工程保险和附加第三者责任险。在施工过程中；对材料进行分隔存放。建设单位向丙公司预定产品。订货合同规定了设备类型和数量，并规定了以美元作为支付货币，建设单位支付10％的定金。生产时间通常是4个月至9个月建设单位担心人民币兑美元可能贬值；决定对风险套期保值，有效地使人民币的美元价值固定，从而使设备合同的美元价值固定。

下列关于监理工程师在表中提出的各项风险控制措施的说法中，正确的为（）。

A.序号1的控制措施正确，固定总价合同对建设单位风险小

B.序号2的控制措施正确，第三方担保或承包单位提供履约保函可以转移风险

C.序号3的控制措施不正确，应采取投保保险的方式转移风险

D.序号4的控制措施不正确，从非基金储备中支付，不属于风险自留

正确答案：A,B,C,

第 92 题 (不定项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 不定项选择题 >

(2010年)某建筑工程公司(乙方)于2008年4月20日与某房地产开发公司(甲方)签订了兴建商业大厦地下室及裙楼的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工，施工方案规定：乙方可用租赁的一台斗容量为1的反铲挖掘机施工。合同约定在当年的5月11日开工，5月20日土方工程完工。在实际施工中，发生了如下事件，乙方均提出索赔。 事件(1)：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工50个工日。乙方提出工期延期2天、支付50个工日人工费的索赔要求。

事件(2)：因软弱土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质勘察复查4天，配合用工25个工日。乙方提出工期延期4天、支付25个工日人工费的索赔要求。

事件(3)：5月19日，接到监理工程师5月20日复工的复工令，同时接到基坑开挖深度加深2米的设计变更通知单。乙方针对开挖深度加深2米提出工期和费用索赔。

事件(4)：5月23日用30个工日修复现场周边被损坏的永久性道路，5月24日恢复工作，最终土方工程于5月30日挖掘完毕。乙方提出工期顺延和费用索赔。

关于事件(1)工期和人工费索赔的说法，正确的为（）。

A.延迟开工属建设单位的责任

B.延迟开工属施工单位的责任

C.延迟开工属不可预见的原因造成的

D.索赔成立

正确答案：B,

第 93 题 (不定项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 不定项选择题 >

(2009年)某普通住宅项目的建设单位委托招标代理机构，采用公开招标的方式办理该项目的招标事宜。公布招标信息后，在投标截止时间内，收到A、B、C、D、E、F共6家施工企业的投标文件，施工企业G的投标文件晚了一天送，已向招标人作出书面解释。各施工企业均按招标文件的规定提供了投标保证金。

招标代理机构按规定确定评标委员会专家成员共计7人，并授权该评委会确定中标人。开标时发现D企业的投标文件关键内容字迹重叠，不易辨认，但进行澄清和补正。

评标过程中发现C企业的投标报价明显低于标底，但C企业不能提供相关证明材料。经评标委员会评审后确定中标单位为B企业。

B企业应在中标后（）个工作日内与建设单位签订承包合同。

A.15

B.30

C.45

D.60

正确答案：B,

第 94 题 (不定项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 不定项选择题 >

某工程项目的进度计划如下列单代号网络图所示，时间单位为周。

下列工作B的时间参数计算结果中，正确的为（）。

A.自由时差为2周

B.自由时差为1周

C.总时差为0周

D.总时差为2周

正确答案：D,

第 95 题 (不定项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 不定项选择题 >

某项目现有三个互斥的投资方案A、B、c，欲从中选择最有利的方案。已知各方案的寿命期都是一年，一年后的净残值为零。假设基准收益率为6％。

A方案的净现值为（）万元。

A.16．98

B.23

C.39．9

D.18．97

正确答案：A,

第 96 题 (不定项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 不定项选择题 >

某建筑工程公司(乙方)于2008年4月20日与某房地产开发公司(甲方)签订了兴建商业大厦地下室及裙楼的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工，施工方案规定：乙方可用租赁的一台斗容量为1的反铲挖掘机施工。合同约定在当年的5月11日开工，5月20日土方工程完工。在实际施工中，发生了如下事件，乙方均提出索赔。 事件(1)：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天造成人员窝工50个工日。乙方提出工期延期天、支付50个工日人工费的索赔要求。

事件(2)：因软弱土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质勘察复查4天，配合用工25个工日。乙方提出工期延期4天、支付25个工日人工费的索赔要求。

事件(3)：5月19日，接到监理工程师5月20日复工的复工令，同时接到基坑开挖深度加深2米的设计变更通知单。乙方针对开挖深度加深2米提出工期和费用索赔。

事件(4)：5月23日用30个工日修复现场周边被损坏的永久性道路，5月24日恢复工作，最终土方工程于5月30日挖掘完毕。乙方提出工期顺延和费用索赔。

关于事件(3)工期和费用索赔的说法，正确的为（）。

A.索赔不成立

B.只能提出费用索赔

C.只能提出工期索赔

D.可同时提出工期索赔和费用索赔

正确答案：D,

第 97 题 (不定项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 不定项选择题 >

(2010年)某建筑工程公司(乙方)于2008年4月20日与某房地产开发公司(甲方)签订了兴建商业大厦地下室及裙楼的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工，施工

方案规定：乙方可用租赁的一台斗容量为1的反铲挖掘机施工。合同约定在当年的5月11日开工，5月20日土方工程完工。在实际施工中，发生了如下事件，乙方均提出索赔。 事件(1)：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工50个工日。乙方提出工期延期2天、支付50个工日人工费的索赔要求。

事件(2)：因软弱土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质勘察复查4天，配合用工25个工日。乙方提出工期延期4天、支付25个工日人工费的索赔要求。

事件(3)：5月19日，接到监理工程师5月20日复工的复工令，同时接到基坑开挖深度加深2米的设计变更通知单。乙方针对开挖深度加深2米提出工期和费用索赔。

事件(4)：5月23日用30个工日修复现场周边被损坏的永久性道路，5月24日恢复工作，最终土方工程于5月30日挖掘完毕。乙方提出工期顺延和费用索赔。

关于事件(2)工期和费用索赔的说法，正确的为（）。

A.索赔不成立

B.只能提出费用索赔

C.只能提出工期索赔

D.可同时提出工期索赔和费用索赔’

正确答案：D,

第 98 题 (不定项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 不定项选择题 >

(2008年)某承包人在进行柱基础填埋前48小时电话通知工程师准备验收，临近验收时，工程师因有事无法参加验收，便派人通知承包人延期验收。第4天，承包人为了不影响施工进度，自行对柱基础进行了验收，并做了记录。此后承包人开始继续施工，并向发包人提出工程延期2天、承担停工费用损失的要求。工程师不承认此次验收记录，工程师在承包人填埋后提出要进行重新检验，对此承包人予以拒绝。

根据题意，回答下列问题：

下列关于该工程延期的说法中，正确的为（）。

A.承包人提出的工程延期索赔合理

B.因基础填埋工作在关键线路上，所以工程师应同意该工程延期

C.承包人提出的工程延期索赔不合理

D.发包人不应同意工程师关于工程延期的决定

正确答案：A,B,

第 99 题 (不定项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 不定项选择题 >

某工程项目可以分解为A、B、C等10项工作，根据各项工作之间的逻辑关系及持续时间编制的双代号网络计划如下图所示(时间单位：周)。

根据题意，回答下列问题：

在该网络计划中，确定其计划工期的正确方法为（）。

A.当规定了要求工期时，计划工期应小于要求工期

B.当规定了要求工期时，计划工期应大于要求工期

C.当规定了要求工期时，计划工期不应超过要求工期

D.当未规定要求工期时，可取计划工期等于计算工期

正确答案：C,D,

第 100 题 (不定项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 不定项选择题 >

某大型工程项目进行施工招标，招标人编制了完整、详细的招标文件，内容包括：(1)招标公告；(2)投标须知；(3)通用条件；(4)专用条件；(5)合同格式；(6)图纸；(7)工程量清单；(8)中标通知书；(9)评标委员会名单；(10)投标文件格式等。

招标人通过资格预审对申请投标人进行审查，确定了资格预审表的内容，提出了对申请投标人资格条件的要求，包括： (1)资质等级的要求；(2)投标人在开户银行的存款达到工程造价的5％，(3)主体工程中的重点部位可分包给经验丰富的承包商完成；(4)必须具有同类工程的施工经验。

根据题意，回答下列问题：

招标人对申请投标人资格条件的要求中，不妥之处为（）。

A.资质等级的要求

B.投标人在开户银行的存款达到工程造价5％

C.主体工程中的重点部位可分包给经验丰富的承包商完成

D.必须具有同类工程的施工经验

正确答案：B,C,D,

鸭题库针对广东省2014-2015年中级经济师考试收集整理了常考题练习与大家分享。